09/12/2024 15:13

Baixa Definitiva
09/12/2024 15:13

Expedição de Certidão.
09/12/2024 15:13

Transitado em Julgado em 09/12/2024
07/12/2024 02:16

Decorrido prazo de SORAYA PEREIRA SANTOS em 06/12/2024 23:59.
07/12/2024 02:16

Decorrido prazo de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em 06/12/2024 23:59.
07/12/2024 02:16

Decorrido prazo de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em 06/12/2024 23:59.
18/11/2024 08:02

Publicado Intimação em 13/11/2024.
18/11/2024 08:02

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 12/11/2024
11/11/2024 13:38

Recebidos os autos
08/11/2024 15:14

Embargos de Declaração Não-acolhidos
08/11/2024 14:28

Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito
21/10/2024 12:56

Juntada de intimação de pauta
21/10/2024 10:56

Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito
18/10/2024 02:16

Decorrido prazo de SORAYA PEREIRA SANTOS em 17/10/2024 23:59.
16/10/2024 19:29

Recebidos os autos
16/10/2024 14:47

Conclusos para julgamento - Magistrado(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
16/10/2024 14:46

Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
16/10/2024 14:46

Decorrido prazo de SORAYA PEREIRA SANTOS - CPF: *37.***.*63-05 (EMBARGADO) em 16/10/2024.
16/10/2024 02:15

Decorrido prazo de SORAYA PEREIRA SANTOS em 15/10/2024 23:59.
16/10/2024 02:15

Decorrido prazo de SORAYA PEREIRA SANTOS em 15/10/2024 23:59.
08/10/2024 02:21

Publicado Despacho em 08/10/2024.
08/10/2024 02:21

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 07/10/2024
04/10/2024 15:28

Recebidos os autos
04/10/2024 15:28

Proferido despacho de mero expediente
04/10/2024 13:37

Conclusos para despacho - Magistrado(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
04/10/2024 13:28

Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
03/10/2024 15:03

Evoluída a classe de RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
03/10/2024 14:12

Juntada de Petição de embargos de declaração
27/09/2024 02:16

Publicado Ementa em 26/09/2024.
27/09/2024 02:16

Publicado Intimação em 26/09/2024.
25/09/2024 02:19

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 25/09/2024
25/09/2024 02:19

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 25/09/2024
25/09/2024 00:00

Intimação

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.

INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA.

PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS.

ABUSIVIDADE.

ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.

INDENIZAÇÃO.

JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES.

CABIMENTO.

PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las ao ressarcimento dos juros da obra suportados pela autora, além do pagamento de indenização por lucros cessantes. 2.

Em suas razões recursais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva no que tange a condenação em juros de obra e preliminar de incompetência do juízo.

No mérito, defendem inexistência de atraso na entrega do imóvel.

Sustentam que houve caso fortuito em razão da escassez de mão de obra durante a pandemia.

Afirmam ainda que não é devida a indenização a título de lucros cessantes.

Requerem a reforma da sentença. 3.

Recurso cabível e tempestivo.

Preparo recolhido.

Contrarrazões apresentadas. 4.

Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo: é parte legítima para figurar no polo passivo da ação a construtora/incorporadora apontada pelo consumidor como a causadora dos prejuízos que este pretende ver ressarcidos em razão do alegado atraso na entrega do imóvel, inclusive no que toca aos juros de obra ou taxa de evolução da obra, pois, embora pagos ao agente financeiro, o que se objetiva é o ressarcimento das perdas supostamente decorrentes da mora contratual.

Pela mesma razão não é necessária a inclusão da Caixa Econômica no polo passivo.

Repita-se: a autora atribui à parte ré a responsabilidade pelo pagamento a maior, razão pela qual, apurado o inadimplemento contratual por parte da ré, cabe a ela responder pelos efeitos decorrentes de sua mora.

Ademais, a intervenção de terceiros é expressamente vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/95.

Preliminar rejeitada. 5.

Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º daquele diploma legal. 6.

O prazo de entrega do empreendimento era 30/12/2021, segundo o termo de reserva, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias (ID. 63137251).

Por outro lado, o contrato de financiamento prevê prazo diverso, 06/03/2023.

Embora o contrato com a instituição financeira seja essencial para a concretização da compra e venda, mesmo porque é através do mútuo garantido por alienação fiduciária que se faz o pagamento do preço, é certo que a fixação de dois prazos de entrega põe o consumidor em desvantagem exagerada, tratando, portanto, de prática abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC.

Demais disso, não há que se falar em novação, uma vez que não é nem expressa e nem inequívoca a vontade do consumidor nesse sentido (art. 361 do Código Civil). 6.

O consumidor, ao celebrar o contrato, tem a legítima expectativa de que o imóvel será entregue no prazo ajustado, sendo esta data, inclusive, bastante relevante na formação da vontade de contratar.

Ademais, é vedado ao fornecedor, nos termos do art. 39, XII do CDC, deixar de fixar prazo para concluir sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

Ainda nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais se dará da forma mais favorável ao consumidor.

Havendo cláusulas com fixação de prazos diversos, deve ser adotada aquela com prazo de entrega mais curto, porque mais favorável ao consumidor 7.

Por ocasião do julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.1.

Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;”.

Portanto, o prazo de entrega a ser considerado é aquele previsto no termo de reserva, acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, 30/06/2022.

No caso, a parte autora recebeu as chaves do apartamento em 27/04/2023 (ID. 63137330) e a carta de habite-se foi emitida em 14/04/2023 (ID. 63137327).

Portanto, houve atraso na entrega da unidade habitacional. 8.

Nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, os quais abrangem o que o credor efetivamente perdeu, além do que razoavelmente deixou de lucrar.

Não há que se falar em ocorrência de caso fortuito em razão de escassez de mão de obra.

Isso porque construtora de grande experiência no mercado de incorporação não tem como ignorar esse fator, que sequer foi comprovado.

A ocorrência de atrasos na obra, em razão de falta de mão de obra qualificada não configura caso fortuito, daí porque não excluem a responsabilidade da empresa construtora.

Trata-se, no máximo, de fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade, razão pela qual a requerida deve suportar diante do risco da atividade que exerce. 9.

Também no julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.3. É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância.” Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, durante o período moratório, por ser fato imputável somente a ela.

Não há reparo a ser feito na sentença. 10.

Ainda conforme Tema 996 do STJ, “1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.” Portanto, cabível a indenização pelos danos que a recorrida suportou em razão da privação do uso do imóvel.

No que tange ao valor do aluguel, a autora juntou a Petição (ID. 63137320) demonstrando que o preço do aluguel de imóveis da região está entre R$ 900,00 (novecentos reais) a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de modo que o valor estipulado em sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se uma média de preço razoável.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença. 11.

PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12.

A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. 13.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
23/09/2024 16:31

Recebidos os autos
20/09/2024 15:22

Conhecido o recurso de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.***.***/0001-00 (RECORRENTE) e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - CNPJ: 06.***.***/0001-66 (RECORRENTE) e não-provido
20/09/2024 14:14

Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito
04/09/2024 11:28

Expedição de Outros documentos.
04/09/2024 11:28

Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito
26/08/2024 20:37

Recebidos os autos
22/08/2024 13:32

Conclusos para julgamento - Magistrado(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
22/08/2024 13:26

Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
22/08/2024 13:25

Juntada de Certidão
22/08/2024 08:24

Recebidos os autos
22/08/2024 08:24

Distribuído por sorteio

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
22/08/2024

Ultima Atualização
08/11/2024

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

Acórdão • Arquivo

Despacho • Arquivo

Acórdão • Arquivo

Sentença • Arquivo

Informações relacionadas

Processo nº 0719665-49.2024.8.07.0001

Weskley Robert Nobre Lima

Ministerio Publico do Distrito Federal E...

Advogado: Raul Luiz Gerlach

2ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 13/03/2025 12:04

Exibir Processo

Processo nº 0711287-28.2020.8.07.0007

Samuel Galdino de Lucena

Claudionor Rezende Pereira

Advogado: Ernesto Pessoa Rodrigues

2ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 11/03/2023 17:35

Exibir Processo

Processo nº 0711287-28.2020.8.07.0007

Claudionor Rezende Pereira

Renes Pereira Costa

Advogado: Sergio de Freitas Moreira

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 10/08/2020 19:02

Exibir Processo

Processo nº 0713238-30.2024.8.07.0003

Cleide Marques dos Anjos

Jocicleide Maria da Silva

Advogado: Sarah Julia Vasconcelos de Freitas

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 30/04/2024 15:07

Exibir Processo

Processo nº 0715801-55.2024.8.07.0016

Ilcimar Pinheiro Sarah

Banco do Brasil S/A

Advogado: Edvaldo Costa Barreto Junior

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 27/02/2024 15:06

Exibir Processo