06/06/2025 16:04

Baixa Definitiva
06/06/2025 16:04

Expedição de Certidão.
06/06/2025 16:04

Transitado em Julgado em 06/06/2025
06/06/2025 02:16

Decorrido prazo de MAURICIO LUIZ ROSAS RAMOS DE SIQUEIRA em 05/06/2025 23:59.
06/06/2025 02:16

Decorrido prazo de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em 05/06/2025 23:59.
06/06/2025 02:16

Decorrido prazo de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em 05/06/2025 23:59.
15/05/2025 02:15

Publicado Ementa em 15/05/2025.
15/05/2025 02:15

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 14/05/2025
14/05/2025 00:00

Intimação

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

JUIZADO ESPECIAL.

CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95).

AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

PANDEMIA DA COVID-19.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu. 2.

Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3.

Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.

Recurso conhecido. 4.

O embargante alegou contradição sob o fundamento de que o entendimento do acórdão desconsiderou que a pandemia da COVID-19 se configurou como um caso fortuito ou força maior, o que justificaria o descumprimento de obrigações em virtude de fato imprevisível e inevitável.

Destacou que a alegação de que a demora na entrega do imóvel decorreu da escassez da mão de obra e de materiais não pode ser considerada como mero risco da atividade.

Pontuou que a pandemia teve um efeito prolongado e de natureza global que gerou uma série de dificuldades extraordinárias e imprevisíveis que afetaram diretamente o cronograma de execução da obra.

Observou que tais fatos não podem ser considerados como meros riscos internos da atividade e devem ser reconhecidos como caso fortuito, não havendo qualquer responsabilidade da construtora ante o evento extraordinário que deve ser considerado em sua totalidade.

Reforçou que o objeto do processo se tratou de um enorme empreendimento em que qualquer acontecimento afetaria todos os processos envolvidos na construção.

Salientou que as medidas governamentais impuseram uma série de restrições de circulação que geraram graves consequências ao setor da construção civil.

Ressaltou que deve ser reconhecida em face da proporcionalidade e da razoabilidade, que não houve atraso na entrega da obra em razão da pandemia.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para que seja sanada a contradição apontada. 5.

O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via.

O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

Conforme item 11 do acórdão embargado, a pandemia já estava instalada há mais de uno e a embargante já detinha conhecimento de seus efeitos não havendo o que se falar em imprevisibilidade, configurando-se em risco da atividade.

Ausente a omissão e contradição apontadas. 6.

Recurso conhecido e não provido. 7.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
13/05/2025 13:00

Recebidos os autos
09/05/2025 16:23

Embargos de Declaração Não-acolhidos
09/05/2025 15:56

Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito
22/04/2025 13:39

Juntada de intimação de pauta
22/04/2025 13:17

Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito
04/04/2025 21:28

Recebidos os autos
04/04/2025 17:30

Juntada de Petição de petição
31/03/2025 08:02

Conclusos para julgamento - Magistrado(a) SILVANA DA SILVA CHAVES
28/03/2025 16:00

Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) SILVANA DA SILVA CHAVES
28/03/2025 15:29

Evoluída a classe de RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
27/03/2025 17:34

Juntada de Petição de embargos de declaração
21/03/2025 18:23

Publicado Ementa em 20/03/2025.
19/03/2025 02:26

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 19/03/2025
17/03/2025 16:04

Recebidos os autos
14/03/2025 15:38

Conhecido o recurso de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.***.***/0001-00 (RECORRENTE) e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A - CNPJ: 06.***.***/0001-66 (RECORRENTE) e não-provido
14/03/2025 15:11

Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito
24/02/2025 12:52

Juntada de intimação de pauta
24/02/2025 10:52

Inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito
18/02/2025 09:59

Recebidos os autos
05/02/2025 10:20

Conclusos para julgamento - Magistrado(a) SILVANA DA SILVA CHAVES
04/02/2025 12:33

Conclusos para Relator(a) - Magistrado(a) SILVANA DA SILVA CHAVES
04/02/2025 12:33

Juntada de Certidão
04/02/2025 09:33

Recebidos os autos
04/02/2025 09:33

Distribuído por sorteio

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
04/02/2025

Ultima Atualização
12/05/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

Acórdão • Arquivo

Sentença • Arquivo

Despacho • Arquivo

Informações relacionadas

Processo nº 0748512-61.2024.8.07.0001

Cicero Luis Cavalcante Costa

Banco do Brasil S/A

Advogado: Igor Augusto da Silva Felix

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 05/11/2024 17:54

Exibir Processo

Processo nº 0715471-46.2024.8.07.0020

Centro de Ensino Simetria Academia e Eve...

Ana Carolina Lui Correia e Silva

Advogado: Bruno de Araujo Ravanelli

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 24/07/2024 10:57

Exibir Processo

Processo nº 0743135-15.2024.8.07.0000

Maria Ibrantina da Silva

Banco do Brasil S/A

Advogado: Paulo Cesar Furlanetto Junior

Tribunal Superior - TJDFT

Ajuizamento: 24/03/2025 08:30

Exibir Processo

Processo nº 0743135-15.2024.8.07.0000

Maria Ibrantina da Silva

Banco do Brasil S/A

Advogado: Paulo Cesar Furlanetto Junior

2ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 09/10/2024 15:29

Exibir Processo

Processo nº 0766161-91.2024.8.07.0016

Aline Barbalho Bergamaschi

Tam Linhas Aereas S/A.

Advogado: Fabio Rivelli

1ª instância - TJDFT

Ajuizamento: 29/07/2024 19:09

Exibir Processo