01/08/2025 09:46

Juntada de Certidão
01/08/2025 09:45

Ato ordinatório praticado
31/07/2025 13:54

Juntada de Petição de Recurso adesivo
31/07/2025 13:41

Juntada de Petição de Contra-razões
23/07/2025 14:51

Juntada de Petição de Petição (outras)
17/07/2025 15:57

Confirmada a comunicação eletrônica
17/07/2025 00:00

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 17/07/2025 Documento: 164779242
17/07/2025 00:00

Intimação

ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMARCA DE VÁRZEA ALEGRE GABINETE DA VARA Av.

Raimundo Sobreira Lima Sobrinho, S/N, Riachinho, Várzea Alegre/CE - CEP 63540-000 - Celular CAJ: (85) 98237-7317 (WhatsApp, INATIVO para ligações) - Celular Vara: (85) 98167-1531 E-mail: [email protected] PROCESSO Nº: 0200351-49.2024.8.06.0181 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Fornecimento de Energia Elétrica] POLO ATIVO: VAGNER COSTA BEZERRA POLO PASSIVO: Enel ATO ORDINATÓRIO - CONTRARRAZÕES Conforme disposição expressa nos arts. 129 a 133 do Provimento nº 02/2021, publicado às fls. 24/99 do DJ-e que circulou em 28/01/2021, emanado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará, para que possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se a Secretaria o item "a", após item "c": XII - interposto recurso: a) (x) intimar a parte apelada; através do advogado constituído ou Defensor Público, para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias.

Caso seja assistido pela Defensoria Pública o prazo de intimação será 30 (trinta) dias. b) intimar a parte recorrente para responder, também no prazo de 15 (quinze) dias, em caso de interposição de apelação adesiva; c) (x) apresentadas ou não contrarrazões, remeter eletronicamente os autos ao órgão recursal competente; d) intimar as partes sobre o retorno dos autos da instância superior para requerimentos que entenderem de direito. Várzea Alegre/CE, data registrada no sistema. REGINA RODRIGUES TORRES Servidor do Gabinete Provimento nº 02/2021/CGJCE e Art. 9º da Instrução Normativa nº 02/2024/TJCE
16/07/2025 16:24

Expedida/certificada a comunicação eletrônica Documento: 164779242
16/07/2025 16:23

Ato ordinatório praticado
15/07/2025 08:10

Decorrido prazo de ANTONIO CLETO GOMES em 14/07/2025 23:59.
15/07/2025 08:10

Decorrido prazo de Enel em 14/07/2025 23:59.
12/07/2025 02:58

Decorrido prazo de VINICIUS DE LIMA ALCANTARA em 11/07/2025 23:59.
11/07/2025 10:43

Juntada de Petição de Apelação
23/06/2025 00:00

Publicado Intimação da Sentença em 23/06/2025. Documento: 160914306
20/06/2025 11:46

Confirmada a comunicação eletrônica
19/06/2025 00:00

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 19/06/2025 Documento: 160914306
19/06/2025 00:00

Intimação

ESTADO DO CEARÁPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇACOMARCA DE VÁRZEA ALEGREAv.

Raimundo Sobreira Lima Sobrinho, s/n, Riachinho, Várzea Alegre-CE - CEP 63.540-000 - email: [email protected] Processo n.º: 0200351-49.2024.8.06.0181.

AUTOR: VAGNER COSTA BEZERRA.

REU: Enel . S E N T E N Ç A Trata-se de ação de obrigação de fazer com preceito cominatório e pedido de antecipação de tutela promovida por VAGNER COSTA BEZERRA em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL.

Narra que construiu uma casa para moradia própria e que solicitou a ligação de energia elétrica junto à requerida, porém sem lograr êxito.

Alega ainda que em meados de 2022 o autor procurou a agência da requerida nesta cidade e solicitou pedido de ligação nova - PDL.

Na ocasião, a requerida informou que cumpriria o serviço solicitado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Por sua vez, no dia 08.08.2022 foi expedida Comunicação de Visita Técnica (em anexo) informando que o serviço não foi executado porque no local de residência do autor não existe rede de baixa tensão, necessitando, dessa forma, de construção/extensão de rede.

Alega ainda que desde a primeira solicitação feita pelo autor até a presente data, passaram-se mais de mais de 01 (um) anos e 08 (oito) meses e nada foi resolvido.

Requer o deferimento da tutela de urgência, para que a ENEL forneça energia na sua unidade consumidora, sob pena de multa diária.

No mérito, pleiteia pela confirmação da tutela pleiteada, com a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Juntou os protocolos de atendimento e cópia da comunicação de visita técnica datada de dezembro de 2023.

Decisão de indeferimento da tutela de urgência para que a promovida realize as medidas necessárias à concretização da extensão de rede (ID. 109252179).

Na contestação de id. 109252195, a parte ré assevera que a solicitação da parte autora necessita de obra complexa para extensão de rede, que demanda maior lapso temporal.

Alegou, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis.

Réplica apresentada no documento de id. 109252201, reiterando os termos da inicial e acrescentando que, passados cerca de 01 ano desde o pedido exposto na inicial, continua sem acesso ao serviço.

Intimadas para apresentarem interesse na produção de provas, as partes manifestaram ausência de interesse em produzirem outras provas. É o relatório.

Decido.

O caso é de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de outras provas além das que estão acostadas aos autos.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se houve ou não falha na prestação de serviço da requerida, relativo à demora na prestação do serviço de extensão de rede no imóvel da parte autora. Ainda, caso seja comprovada a responsabilidade da concessionária, a existência do dano moral sofrido pelo requerente. A relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Consumidor por se tratar de relação de consumo, uma vez que a promovida figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que a autora se adequa à condição de consumidora, sendo destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Em casos da espécie, a concessionária dos serviços públicos de geração ou distribuição de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, sem indagação de culpa, e segundo a teoria do risco administrativo, por força do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal: Art. 37. (omissis) (…) §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Em razão da hipossuficiência da parte autora, o ônus de provar a ausência de falhas na prestação de serviço é da empresa requerida, por deter os meios próprios de demonstrar que as alegações da consumidora não são verdadeiras, nos termos do art. 6º, inciso VII, do CDC e art. 373, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, recai sobre a parte autora o ônus de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e a atividade de prestação de serviço exercida pela ENEL, enquanto eventuais excludentes ou atenuantes da responsabilidade, como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fatos imprevisíveis e inevitáveis, devem ser comprovados pela demandada. No caso em exame, restou incontroverso que o demandante solicitou a ligação de energia elétrica em 06/12/2023, conforme demonstra protocolo de atendimento id. 109252206. Decorridos cerca de dois anos desde a solicitação, quando protocolou a réplica, em 03/09/2024 o serviço público ainda não lhe tinha sido disponibilizado.

Não obstante a concessionária tenha afirmado que a demora da ligação de energia decorreu da maior complexidade do serviço, não juntou nenhum documento nos autos que comprovasse o alegado.

Assim, não merece ser acolhida a tese defensiva apresentada pela parte ré de necessidade de extensão da rede e complexidade do serviço pleiteado, por demandar transporte de materiais, escavação, instalação de transformadores, pois tais operações fazem parte da atividade da concessionária que, portanto, deve estar preparada para desempenhá-las a contento. Constata-se, então, que a concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora da demanda, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ressalte-se, ainda, que não foram respeitados os prazos trazidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para realização de obras e serviços de energia elétrica, in verbis: Seção III Dos Prazos de Ligação Art. 31.

A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados: I 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana; II 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e III 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A. Parágrafo único.

Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

Seção V Dos Prazos de Execução das Obras Art. 34.

A distribuidora tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado prevista no art. 33 e observado o disposto no art. 35: I 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação; eII 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I. §1o Demais situações não abrangidas nos incisos I e II, bem como as obras de que tratam os artigos 44, 47, 48 e 102, devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora, observados, quando houver, prazos específicos estabelecidos na legislação vigente. §2o Nos casos de pagamento parcelado de participação financeira, nos termos do inciso II do art. 42, os prazos de conclusão das obras dos incisos I e II devem ser cumpridos, independentemente do prazo de parcelamento acordado entre as partes. §3o Sempre que solicitado pelo interessado a distribuidora deve informar, por escrito ou por outro meio acordado, em até 3 (três) dias úteis, o relatório de estado da obra e, se for o caso, a relação das licenças e autorizações ainda não obtidas e demais informações pertinentes. §4o O não cumprimento dos prazos regulamentares dos incisos I e II ou do cronograma informado para o interessado para a conclusão das obras, nos casos do §1o, enseja o direito do consumidor receber um crédito da distribuidora pelo atraso, nos termos do artigo 151. Restou incontroversa a falha da concessionária de energia elétrica e, consequentemente, a configuração do ato ilícito praticado, uma vez que deixou de cumprir a sua obrigação nos termos previstos em lei. No que tange ao dano moral, entendo que se configura pela violação a direitos imateriais, não se limitando à honra ou à imagem da pessoa, se caracterizando igualmente por situações que geram uma lesão emocional ou psicológica grave, assim considerado o que excede os incômodos e preocupações ordinárias e comuns. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, do qual seus consumidores são extremamente dependentes.

A privação injustificada de energia elétrica, serviço básico e essencial, acarreta transtornos severos, causando preocupação, insegurança e angústia, não sendo simples aborrecimento, especialmente quando ocorre por lapso temporal considerável. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará quanto ao pagamento de danos morais nos casos de demora injustificada na prestação de serviço de energia elétrica: CÍVEL, PROCESSUAL CÍVEL E CONSUMIDOR.

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA OBRA.

NÃO DEMONSTRAÇÃO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ.

TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

DANO MORAL OCORRÊNCIA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDO.

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.

O cerne da questão cinge-se em analisar se houve ou não conduta ilícita da promovida que enseje indenização por danos morais, bem como se a respectiva condenação por prejuízo extrapatrimonial deve ser reformada. 2.

Aplica-se ao caso as normas da Lei Consumerista, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes configura relação de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 3.

Dos autos, verifica-se que a autora demonstrou que solicitou a ligação de energia elétrica em janeiro de 2021 e que, passado mais de 3 (três) meses, a concessionária não realizou a instalação e em nenhum momento comprovou que viesse tomando as providências necessárias para a execução do serviço, momento em que o autor ingressou com a presente ação. 4.

Infere-se que os prazos consignados na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, para que a concessionária procedesse a ligação de energia elétrica na unidade consumidora foram superados, não tendo a fornecedora nem sequer colacionado aos autos prova da realização de vistoria técnica capaz de demonstrar a necessidade de execução de obra complexa de extensão de rede. 5.

Não há provas da alegação da promovida de que o atraso se deu em razão da execução de obra completa, tampouco foi juntada qualquer prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora da demanda, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. . (...)l.

APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer das apelações cíveis, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto do e.

Desembargador Relator.

Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator (Apelação Cível - 0050764-04.2021.8.06.0101, Rel.

Desembargador(a) PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 31/05/2023, data da publicação: 01/06/2023) APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA.

DEMORA INJUSTIFICADA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO IMPROVIDO. 1.

De início, ressalte-se que não deve ser acolhida a alegação de deserção do apelo, na medida em que a parte recorrente recolheu devidamente as custas recursais. 2.

In casu, verifica-se que que a apelada solicitou, em 22/05/2015, o pedido de ligação nova de energia perante da ENEL (fl. 16), e a recorrida não acostou, até a presente data, qualquer documento que comprove o atendimento ao referido pedido, com o devido fornecimento de energia elétrica na nova unidade consumidora. 3.

Conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, todos os prazos consignados na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para que a concessionária proceda a ligação de energia elétrica nas unidades consumidoras foram superados, não tendo a recorrente sequer colacionado aos autos prova da realização de vistoria técnica capaz de demonstrar a necessidade de execução de obra complexa de extensão de rede. 4.

Assim, a conduta da concessionária, ao deixar de atender, injustificadamente, em tempo razoável o pleito de ligação nova de energia elétrica na casa da recorrida, caracteriza falha na prestação do serviço. 5.

Em relação ao quantum arbitrado, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixado de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade, sobretudo se considerado que não prova nos autos de que o pedido de ligação nova formulado em 2015 tenha sido atendido pela recorrente. 6. (...) 8.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 1 de julho de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 00024872720178060123 CE 0002487-27.2017.8.06.0123, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020) Em relação à reparação dos danos morais, esta se presta tanto como sanção ao causador do dano (função pedagógica e punitiva), como também deve amenizar os abalos sofridos pela vítima (função compensatória). Na espécie, devem ser considerados, além dos transtornos sofridos pela demandante, que foi privada de ter acesso à serviço público essencial, suas circunstâncias de caráter pessoal e a capacidade financeira do réu, tendo como parâmetros os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento seu causa e a fixação de valores ínfimos ou excessivos, pelo que fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Determinar à requerida, se ainda não o tiver feito, a providenciar o que for necessário para a execução integral de obra para extensão de rede na residência do requerente, no , sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias; b) Condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), calculada pelo taxa SELIC, desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A intimação da parte requerente deverá ocorrer através de advogado constituído, enquanto a da requerida será realizada pessoalmente, mediante portal eletrônico, nos termos da Súmula 410 do STJ. Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se. Várzea Alegre/CE, data da assinatura digital.

Hyldon Masters Cavalcante Costa Juiz de Direito
18/06/2025 17:27

Confirmada a comunicação eletrônica
18/06/2025 10:14

Expedida/certificada a comunicação eletrônica Documento: 160914306
18/06/2025 10:13

Expedida/certificada a comunicação eletrônica
17/06/2025 20:52

Julgado procedente o pedido
06/05/2025 10:58

Conclusos para julgamento
06/05/2025 04:38

Decorrido prazo de ANTONIO CLETO GOMES em 05/05/2025 23:59.
08/04/2025 00:00

Publicado Intimação em 08/04/2025. Documento: 145061071
07/04/2025 00:00

Intimação

ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMARCA DE VÁRZEA ALEGRE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Processo n.º 0200351-49.2024.8.06.0181 AUTOR: VAGNER COSTA BEZERRA REU: Enel [Fornecimento de Energia Elétrica] D E C I S Ã O Vistos etc. Formação processual devidamente completada, tendo sido apresentada contestação ao pedido inicial e réplica, com juntada de documentos pelas partes. 1.

Inversão do Ônus da Prova: O feito comporta aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, por envolver situação de consumo entre as partes, o que se extrai da narrativa contida na exordial. Impõe a inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida, direito de facilitação da defesa do consumidor em juízo, assegurado à parte promovente na condição de consumidor, presentes que estão os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a sua hipossuficiência, que no caso se configura por sua notável fragilidade ante a parte promovida, a qual possui melhores acessos aos meios probantes, estando em melhores condições de realizar a prova de fato ligado à sua atividade, bem como a verossimilhança das alegações, presentes nas declarações da parte autora e documentos trazidos com a inicial. Assim, o pedido de inversão do ônus da prova merece guarida, nos termos do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. 2.

Anúncio do Julgamento Antecipado: Entendo como incidente ao caso o disposto no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, além da documental aplicável à espécie, tratando-se de matéria de direito, sendo que a matéria de fato não demanda outras provas. A matéria de fato e de direito constante destes autos autoriza o julgamento antecipado da lide, salvo se as partes requererem a produção de outras provas, justificando sua necessidade, o que ainda não se verificou nestes autos, já que o protesto meramente genérico, que inclusive fora apresentado pelas partes em suas manifestações por ocasião da petição inicial e da contestação, não pode ser acatado.

A propósito, não existe cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, daí a necessidade de que a parte justifique porque é necessária a produção de determinado tipo de prova. De outra banda, é desnecessário o saneamento do feito.

Isso porque, o Código de Processo Civil prevê que, em algumas situações como as de julgamento antecipado do mérito, tratada nesta decisão, inclusive, não será emitida a decisão saneadora. No capítulo X, que trata do julgamento conforme o estado do processo, pertencente ao título I, do livro I, o Código de Processo Civil de 2015 relaciona as hipóteses nas quais, uma vez ocorrendo, não será proferido o saneamento do processo.

Isso ocorre nos casos de extinção do processo com base no art. 485 e no art. 487, II e III (art. 354, NCPC); nas situações de julgamento antecipado do mérito, quais sejam, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, NCPC) e, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 (art. 355, II, NCPC); e, por fim, nos casos em que couber decisão parcial de mérito (art. 356, NCPC). E, em arremate, o art. 357, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz emitirá decisão de saneamento do processo somente se porventura não ocorrer qualquer das hipóteses do capítulo X, que são aquelas mencionadas no parágrafo anterior. DIANTE DO EXPOSTO, inverto o ônus da prova em desfavor da parte promovida, indefiro o protesto genérico de provas até aqui apresentado pelas partes e concluo pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra. Intimar as partes, por meio de seus advogados via DJ, desta decisão e para juntar documentos que ainda entendam necessários ao julgamento da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso desse prazo, não havendo mais requerimentos, voltem-me os autos conclusos para sentença. Expedientes necessários.

Várzea Alegre/CE, 03/04/2025 Hyldon Masters Cavalcante Costa Juiz de Direito
07/04/2025 00:00

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 07/04/2025 Documento: 145061071
05/04/2025 15:16

Juntada de Petição de petição
04/04/2025 14:36

Expedida/certificada a comunicação eletrônica Documento: 145061071
04/04/2025 13:51

Proferidas outras decisões não especificadas
05/02/2025 10:26

Conclusos para despacho
04/02/2025 20:30

Juntada de Petição de petição
30/01/2025 10:48

Juntada de Petição de petição
21/01/2025 00:00

Publicado Intimação em 21/01/2025. Documento: 131650457
21/01/2025 00:00

Publicado Intimação em 21/01/2025. Documento: 131650457
15/01/2025 00:00

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 15/01/2025 Documento: 131650457
14/01/2025 15:57

Expedida/certificada a comunicação eletrônica Documento: 131650457
07/01/2025 19:45

Proferido despacho de mero expediente
19/10/2024 15:09

Conclusos para decisão
12/10/2024 05:17

Mov. [21] - Migração de processo do Sistema SAJ, para o Sistema PJe | Migração SAJ PJe
04/10/2024 11:55

Mov. [20] - Encerrar análise
03/09/2024 13:18

Mov. [19] - Concluso para Decisão Interlocutória
03/09/2024 13:17

Mov. [18] - Petição | N Protocolo: WVAR.24.01803213-7 Tipo da Peticao: Replica Data: 03/09/2024 11:53
03/09/2024 03:22

Mov. [17] - Despacho/Decisão disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico | Relacao: 0303/2024 Data da Publicacao: 03/09/2024 Numero do Diario: 3382
30/08/2024 12:37

Mov. [16] - Encaminhado edital/relação para publicação [Obs: Anexo da movimentação em PDF na aba Documentos.]
30/08/2024 10:59

Mov. [15] - Expedição de Ato Ordinatório [Obs: Anexo da movimentação em PDF na aba Documentos.]
30/08/2024 10:21

Mov. [14] - Petição | N Protocolo: WVAR.24.01803152-1 Tipo da Peticao: Contestacao Data: 30/08/2024 09:45
15/08/2024 10:57

Mov. [13] - Audiência de conciliação realizada conduzida por Conciliador(a)
14/08/2024 09:30

Mov. [12] - Petição juntada ao processo
13/08/2024 15:46

Mov. [11] - Petição | N Protocolo: WVAR.24.01802891-1 Tipo da Peticao: Peticoes Intermediarias Diversas Data: 13/08/2024 15:31
06/08/2024 08:58

Mov. [10] - Petição juntada ao processo
03/08/2024 16:42

Mov. [9] - Petição | N Protocolo: WVAR.24.01802720-6 Tipo da Peticao: Peticoes Intermediarias Diversas Data: 03/08/2024 16:22
13/07/2024 19:05

Mov. [8] - Despacho/Decisão disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico | Relacao: 0233/2024 Data da Publicacao: 11/07/2024 Numero do Diario: 3345
09/07/2024 03:04

Mov. [7] - Encaminhado edital/relação para publicação [Obs: Anexo da movimentação em PDF na aba Documentos.]
08/07/2024 19:20

Mov. [6] - Certidão emitida
08/07/2024 17:53

Mov. [5] - Expedição de Carta
08/07/2024 17:48

Mov. [4] - Audiência Designada | Conciliacao Data: 14/08/2024 Hora 14:00 Local: Sala do CEJUSC Cariri Situacao: Pendente
12/06/2024 14:36

Mov. [3] - Antecipação de tutela [Obs: Anexo da movimentação em PDF na aba Documentos.]
01/06/2024 15:21

Mov. [2] - Conclusão
01/06/2024 15:21

Mov. [1] - Processo Distribuído por Sorteio

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
01/06/2024

Ultima Atualização
01/08/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Detalhes

Documentos

Ato Ordinatório • Arquivo

Intimação da Sentença • Arquivo

Sentença • Arquivo

Decisão • Arquivo

Despacho • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Ata de Audiência (Outras) • Arquivo

Interlocutória • Arquivo

Informações relacionadas

Processo nº 0230684-39.2024.8.06.0001

Maria Ferreira da Silva

Banco Bmg SA

Advogado: Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho

1ª instância - TJCE

Ajuizamento: 07/05/2024 10:36

Exibir Processo

Processo nº 0171609-50.2016.8.06.0001

Andre Luiz Sousa dos Santos

Bv Financeira S.A Credito Financiamento ...

Advogado: Luiz Iatagan Cavalcante Rocha

1ª instância - TJCE

Ajuizamento: 26/09/2016 10:41

Exibir Processo

Processo nº 3000941-80.2025.8.06.0000

Sandra Maria de Paula da Silva

Itau Unibanco Holding S.A

Advogado: Paulo Roberto Lopes Junior

2ª instância - TJCE

Ajuizamento: 04/02/2025 17:30

Exibir Processo

Processo nº 3000448-31.2025.8.06.0024

Jose Anchieta Sampaio de Almeida Filho

Kleber Carneiro Freitas

Advogado: Luis Alberto Burlamaqui Correia

1ª instância - TJCE

Ajuizamento: 24/03/2025 17:54

Exibir Processo

Processo nº 0239927-41.2023.8.06.0001

Francisco Roberto Diogenes

Aymore Credito, Financiamento e Investim...

Advogado: Ney Jose Campos

1ª instância - TJCE

Ajuizamento: 19/06/2023 12:50

Exibir Processo