TJDFT - 0703262-57.2024.8.07.0016

RECURSO INOMINADO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

EFEITO INFRINGENTE PARA SUPRIR OMISSÃO.

CABIMENTO.

CONSUMIDOR.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA VENDEDORA.

PRELIMINAR REJEITADA.

INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESNECESSÁRIA.

NEGÓCIO FORMALIZADO DURANTE A PANDEMIA.

CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.

PRÉ-CONTRATO.

FORÇA OBRIGATÓRIA.

LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA.

INDENIZAÇÃO DEVIDA.

VALOR DE ALUGUEL DE IMÓVEL ANÁLOGO.

QUANTUM ADEQUADO.

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENTENÇA MANTIDA. 1.

O julgador deve valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional, atribuindo efeitos infringentes quando a correção necessariamente alterar o resultado do julgamento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.125.650/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 15/6/2023.) Se houve omissão do julgador ao proferir a sentença, que não analisou o pedido lucros cessantes, deve analisar o pedido ao julgar os embargos de declaração. 2.

A empresa contratada, a quem é atribuído o atraso na conclusão da obra, é legitimada para figurar no feito no qual o adquirente do imóvel pede lucros cessantes e ressarcimento dos juros de obra.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.

Desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal na demanda se o adquirente não atribui falha à instituição financeira, cabendo à construtora/incorporadora que descumpriu as condições contratuais responder pelos prejuízos suportados pelo consumidor. 4.

O art. 48 do CDC estabelece que as “declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”.

A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta especificada no pré-contrato. 5.

A formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias. 6.

Se o contrato de compra e venda foi firmado em maio de 2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno. 7.

De acordo com o Tema Repetitivo 996: “1.1.

Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2.

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)” 8.

Se a construtora/incorporadora não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, deve pagar lucros cessantes ao consumidor a partir do fim do prazo de tolerância (estabelecido no pré-contrato) até a data da efetiva entrega do imóvel e indenizar os juros de obra que foi obrigado a pagar ao agente financeiro até o registro da carta de habite-se. 9.

Na hipótese, o imóvel haveria de ser entregue em 28 de junho de 2022, já computados os 180 dias de tolerância, e foi entregue somente em janeiro de 2024, sendo devida a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do bem durante o período de mora da promitente vendedora. 10.

Deve ser mantido o quantum adotado pela sentença em relação aos lucros cessantes, com fundamento na experiência comum e na análise de demandas semelhantes, sobretudo se o réu não apresenta elementos que indiquem o real valor de mercado do aluguel do imóvel. 11.

A pretensão indenizatória dos juros de obra devidos à Caixa Econômica Federal não representa cobrança de juros pelo consumidor, mas ressarcimento do que indevidamente pagou ou terá de pagar à instituição financeira.

Dessa forma, sobre o valor da indenização incidem juros moratórios, tal como determinou a sentença. 12.

Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso.

Súmula nº 568 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 13.

Recurso conhecido.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, desprovido. 14.

Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação.