TJAL - 0718259-02.2022.8.02.0001
1ª instância - 8ª Vara Civel da Capital
Processos Relacionados - Outras Instâncias
Movimentações
Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais
-
18/08/2025 00:00
Intimação
DESPACHO Nº 0718259-02.2022.8.02.0001/50000 - Embargos de Declaração Cível - Maceió - Embargante: Banco do Brasil - Embargado: Sergio Alexandre Dantas da Silva - 'Torno público, para ciência das partes e dos interessados, a teor do art. 383 e 394 do Provimento n.º 13/2023, que: a) o presente processo foi incluído na pauta de julgamento do dia 29/08/2025 às 09:30. 2) o edital da referida pauta de julgamento estará disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico. 3) os entes públicos serão intimados(as) eletronicamente, por meio de seus e-mails institucionais, de todo o teor do edital da pauta de julgamento supracitado, quando interessados. 4) o Sistema de inscrição de Sustentação Oral estará disponível no endereço http://sadv.tjal.jus.br/login nos moldes do Regimento Interno e do Ato Normativo n.º 24/2024. 5) em caso de adiamento do julgamento do processo, o mesmo entrará na pauta em mesa da sessão subsequente e o interessado terá que realizar nova inscrição para sustentação oral.
Publique-se.
Intimem-se.
Maceió, 15 de agosto de 2025.
Belª.
Margarida Maria Melo Secretário(a) do(a) 1ª Câmara Cível' - Advs: Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB: 8123/PR) - Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB: 19999A/AL) - Tiago Carvalho de Oliveira (OAB: 24687/PE) - Tiago Carvalho de Oliveira (OAB: 19039A/AL) -
24/07/2025 00:00
Intimação
DESPACHO Nº 0718259-02.2022.8.02.0001/50000 - Embargos de Declaração Cível - Maceió - Embargante: Banco do Brasil - Embargado: Sergio Alexandre Dantas da Silva - 'R E L A T Ó R I O Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil e Louise Rainer Pereira Gionédis, em face do acórdão lavrado por esta 1ª Câmara Cível nos autos da apelação cível tombada sob o n.º 0718259-02.2022.8.02.0001, cuja ementa restou delineada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.
I.
CASO EM EXAME 1.
Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pelo consumidor, contra sentença que reconheceu a impontualidade na entrega de imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, condenou solidariamente a construtora e o banco ao pagamento de danos materiais, restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra e danos morais, além de fixar honorários advocatícios e custas processuais II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas apelações em discussão: (i) analisar se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se há dever de indenizar; (ii) verificar se houve atraso na entrega do imóvel, qual a data correta para sua entrega, a validade da cláusula de tolerância e a existência de dano moral indenizável; (iii) definir a responsabilidade pela devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; (iv) verificar a adequação da condenação em custas e honorários advocatícios.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade do Banco do Brasil é reconhecida apenas em relação à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, por ter atuado como agente financeiro destinatário dos valores.
No tocante à entrega do imóvel, o banco não participou da relação de compra e venda e, portanto, é parte ilegítima para responder por vícios construtivos ou atraso na entrega da obra. 4.
As cláusulas contratuais apresentaram divergência quanto ao prazo de entrega do imóvel, sendo mais favorável ao consumidor o prazo previsto no contrato de financiamento.
Aplicando-se o art. 47 do CDC, adota-se como data prevista para entrega o dia 05/12/2014, com cláusula de tolerância válida de 180 dias, postergando o prazo para 05/06/2015. 5.
Como o imóvel foi entregue em 20/12/2015, configura-se atraso superior ao prazo de tolerância, ensejando restituição dos valores pagos a título de taxa de obra após 05/06/2015, e indenização por danos materiais, correspondente ao aluguel pago no período de mora. 6.
No tocante aos danos morais, não se demonstrou prejuízo extrapatrimonial concreto que ultrapasse os meros dissabores e frustrações decorrentes do atraso de seis meses na entrega do imóvel.
Assim, é indevida a indenização por danos morais quanto ao banco, que recorreu, permanecendo válida apenas em relação à construtora, que não apelou da sentença. 7.
Reconhecida a sucumbência recíproca entre o autor e o banco, impõe-se a redistribuição das custas e dos honorários advocatícios proporcionalmente, conforme art. 86 do CPC.
Mantida a condenação da construtora ao pagamento integral de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
IV.
DISPOSITIVO 8.
Recurso do autor conhecido e desprovido.
Recurso do banco conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 404, 405, 406, 421, 422; CDC, arts. 6º, V, 14, 47; CPC, arts. 85, §2º e §11, 86; Lei nº 4.591/1964; Lei nº 11.977/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.011.497/PA, rel.
Min.
Daniela Teixeira, j. 28/4/2025; STJ, AgInt no REsp 2.150.998/CE, rel.
Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2024; STJ, AgRg no REsp 1331935/SP, rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/10/2013; STJ, REsp 1582318/RJ, rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.647.948/RJ, rel.
Min.
Raul Araújo, j. 11/11/2024.
Em suas razões recursais (págs. 1/8), alega que consta omissão acerca do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 927, do Código Civil.
Requer, ao final, o prequestionamento da matéria.
Contrarrazões em que o embargado requereu a rejeição do recurso (págs. 17/19). É o relatório.
Estando o processo em ordem, peço inclusão na pauta de julgamento subsequente.
Maceió, datado eletronicamente.
Juíza Conv.
Adriana Carla Feitosa Martins Relatora' - Des.
Juíza Conv.
Adriana Carla Feitosa Martins - Advs: Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB: 8123/PR) - Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB: 19999A/AL) - Tiago Carvalho de Oliveira (OAB: 24687/PE) - Tiago Carvalho de Oliveira (OAB: 19039A/AL) -
17/10/2024 16:47
Remetidos os Autos (:em grau de recurso;7:destino:Câmara Técnica) para destino
-
17/10/2024 15:45
Ato ordinatório praticado
-
14/10/2024 15:28
Juntada de Outros documentos
-
09/10/2024 20:41
Juntada de Outros documentos
-
08/10/2024 15:45
Juntada de Outros documentos
-
24/09/2024 11:26
Publicado ato_publicado em ato_publicado.
-
23/09/2024 19:21
Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico
-
23/09/2024 14:28
Ato ordinatório praticado
-
18/09/2024 22:50
Juntada de Outros documentos
-
17/09/2024 16:32
Publicado ato_publicado em ato_publicado.
-
13/09/2024 13:13
Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico
-
13/09/2024 11:40
Ato ordinatório praticado
-
12/09/2024 10:10
Juntada de Outros documentos
-
23/08/2024 11:32
Publicado ato_publicado em ato_publicado.
-
23/08/2024 09:56
Embargos de Declaração Não-acolhidos
-
22/08/2024 14:41
Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico
-
22/08/2024 13:17
Conclusos para decisão
-
22/08/2024 13:17
Expedição de Certidão.
-
22/08/2024 13:13
Arquivado Definitivamente
-
17/07/2023 17:10
Apensado ao processo #{numero_do_processo}
-
17/07/2023 17:10
Registrado para #{motivos_de_registro}
Detalhes
Situação
Ativo
Ajuizamento
17/07/2023
Ultima Atualização
17/10/2024
Valor da Causa
R$ 0,00
Documentos
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
SENTENÇA • Arquivo
SENTENÇA • Arquivo
SENTENÇA • Arquivo
SENTENÇA • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
SENTENÇA • Arquivo
SENTENÇA • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
ATO ORDINATÓRIO • Arquivo
INTERLOCUTÓRIA • Arquivo
INTERLOCUTÓRIA • Arquivo
INTERLOCUTÓRIA • Arquivo
INTERLOCUTÓRIA • Arquivo
Informações relacionadas
Processo nº 0718888-15.2018.8.02.0001
Jose Bartolomeu da Cunha Silva
Banco Bmg S/A
Advogado: Agenario Velames de Almeida
1ª instância - TJAL
Ajuizamento: 17/08/2023 23:56
Processo nº 0718433-11.2022.8.02.0001
Ricardo Pontes de Miranda Soares
Banco C6 S.A.
Advogado: Rodrigo Holanda Muniz Falcao Soares
1ª instância - TJAL
Ajuizamento: 23/01/2023 08:59
Processo nº 0718739-14.2021.8.02.0001
Fabricio de Souza Ferreira
Uber do Brasil Tecnologia LTDA
Advogado: Arthur Azevedo da Rocha Queiroz
1ª instância - TJAL
Ajuizamento: 15/09/2022 18:05
Processo nº 0718690-02.2023.8.02.0001
Willianderson Poncell Martins
Banco Bradesco Financiamentos SA
Advogado: Allyson Sousa de Farias
1ª instância - TJAL
Ajuizamento: 06/03/2024 14:39
Processo nº 0718717-53.2021.8.02.0001
Sindicato dos Guardas Civis Municipais D...
Municipio de Maceio
Advogado: Alfredo Luis de Barros Palmeira
1ª instância - TJAL
Ajuizamento: 16/07/2021 16:35